建设工程索赔与反索赔案例之监理月报工程建筑
案例介绍
A公司兴建工业厂房,经招标投标后工程由B建筑集团第三公司承建,并签署《建设工程施工合同》。工程施工过程中A公司频繁修改主体结构设计,致使工程逾期6个月。结算过程中,B建筑集团第三公司提出由于A公司设计修改造成承包人已经集结到场的劳务工人及机械设备待工,合计索赔约人民币400万元的待工费用。
在涉案工程进行造价鉴定过程中,承包人提交了涉案工程全过程的监理月报,用以佐证各期到场人数,并结合监理会议纪要及设计变更通知文件证明涉案工程存在频繁设计变更且大量变更集中在主体结构方面,同时施工现场由于相应变更的发生确实存在人员待工。
鉴定单位根据监理月报、监理会议纪要及设计变更通知等文件进行了待工人员及费用的核算,最终确定主体结构设计变更造成待工损失为人民币249万元(包含人员及机械待工费用),该索赔款项最终获得了仲裁庭的支持。
律师点评
工程设计变更是导致工程工期延长、费用增加的一种常见情形,在笔者代理的大量工程案件中,承包人经常提出的一类索赔就是发包人变更过多,造成工期延误及承包人成本上升。在施工过程中,发包人通常会因各种原因而提出大量的变更,但由于承发包双方沟通不足或发包人缺乏经验等原因,经常出现的情形就是发包人针对变更可能对工程工期、造价产生的影响预见不足。在工期延误发生后或工程结算阶段,发包人才注意到大量变更对工程产生的影响,在该等延误或承包人的费用要求超过发包人预期的情况下,就容易出现发包人拒绝支付,进而引致纠纷的情形。因此,发包人在下达变更指令前,应自行或聘请专业顾问单位对变更所可能对工期、造价产生的影响进行核算。承包人在发包人下达变更指令后,应及时向发包人明示变更可能对工程工期、造价产生的影响,以降低后期发生纠纷的可能性。
来源:网络
-
外商投资建设工程服务企业管理规定
第一条 为进一步扩大对外开放,规范对外商投资建设工程服务企业的管理,根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国中外合资经营企业法》、《中华人民共和国中外合作经营企业法
-
武汉市建设工程施工招标投标管理实施办法有哪些
市建管各站、办、中心,各区建委、建管站,各有关单位:现将《武汉市建设工程施工招标投标管理实施办法》印发给你们,请遵照执行。第一条根据《中华人民共和国招标投标法》和部、省、市招投标管理有关规定,为进一步
-
建设工程施工招标的必备条件有哪些的咨询
法律咨询:建设工程施工招标的必备条件有哪些的咨询律师回答:(1)招标人已经依法成立;(2)初步设计及概算应当履行审批手续的,已经批准;(3)招标范围、招标方式和招标组织形式等应当履行核准手续的,已经核
一对一解决您的法律问题,
已提供49958次咨询
- 儿子被海葬 老太起诉孙女索赔50万04-30
- 女子造谣男同学是强奸犯致其被停学04-30
- 一对离婚夫妻在王婆调和下准备复婚04-30
- 3娃非亲生案女方要求分割房产 你怎么看04-30
- 诉讼离婚程序04-25
- 直系亲属包括哪些04-24
- 身份证被人冒用登记结婚领证怎么办?04-23
- 离婚后孩子抚养费标准2024最新04-23
- 离婚后孩子抚养费标准202404-23
- 哪些情况下可以要求变更抚养权?04-13
- 争取抚养权律师费多少04-13
- 东方律师网精选问答:精神病可以离婚吗04-13